****县申集镇****年农村公益事业奖
补新建水泥道路项目
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县申集镇人民政府
承包人（全称）：*****捷建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
[.工程名称：****县申集镇****年农村公益事业奖补新建水泥道路项目，
*.工程地点：****县申集镇大董、黄李、朱圩、凯集
*.工程立顶批准文号：
*.资金来源：****
*.工程内容：主要内容为大董、黄李、朱圩、凯集*村新建面积约****平方
米水泥****道路：具体详见施工设计图纸及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）
*.工程承包范围：
主要内容为大董、黄李、朱圩、凯集*村新建面积约****平方米水泥****道
路：具体详见施工设计图纸及工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：****年月日
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合_合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）******元整（￥******.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）（￥元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）（￥/元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(￥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(￥/元)。
*.合同价格形式：单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：吴灿
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
*
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各
项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件、应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年日签订。月
*、签订地点
本合同在****县申集镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人
法定代表人或其委托代理人
（签字）
（签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
地址：****县申集镇申张路地址：****县环城西路锦绣兰庭*区
***商铺
邮政编码：******
邮政编码：******
法定代表人：方鹏法定代表人：沈鸿飞
委托代理人：吴灿
委托代理人：邵庆鹏
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：传真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账号：账号：
*
第*部分通用合同条款
中文专用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）通用合同条款
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）施工合同协议书；（*）施工合同补充协议：
（*）施工合同专用条款；（*）中标通知书；（*）图纸；（*）招标文件及其附件（含
工程量清单）：、*）投标文件及其附件；（*）施工合同通用条款；（*）标准、规
范及有关技术文件
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：中城科泽工程设计集团有限责任公司
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和
国****法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国
家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行通用条款
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
发包人提供国外标准、规范的份数：*；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
具体详见设计图纸、招标文件及附件（含答疑补遗）、技术标准和要求等文件。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*日内
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工设计图纸
*
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（*）开工日期前*天提交承包人关于本项
目管理班子组织架构及联系方式；（*）开工日期前*天组织技术人员编制并上报项
日施工总平面布置方案、施工组织总设计和总进度计划（含各项资源投入计划、进度
计划网络图、横道图），单位工程施工组织设计、安全文明施工专项方案、临水、临
电专项方案等；（*）经设计确认的深化设计图纸（如有，包括纸质版和电子版）；
(*）酸工验收前：**日内竣工资料（含*套竣工图及对应光盘）；（*）其他法律
法规约定要求提供的或发包人，项目管理人另行要求的内容；
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包：人提供的文件的形式为：按发包人要求；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县申集镇人民政府；
发包人指定的接收人为：业主现场代表或其指定代表
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：施工负责人或其指定代表
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：监理工程师或其指定代表
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应按发包人要求负责取得出入施工现场所
需的批准手续和全部权利，并由承包人自行承担相关手续费用和建设费用
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程红线为界，红线以内为场内，
红线以外为场外
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
承包人自行解决，费用自理
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制
的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著
作权属于发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担
方式：由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人表：
姓；邵庆鹏
身份证号
职务：
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：****县申集镇申张路
发包人对发包人代表的授权范围如下：
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：满足施工需求
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：*。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订后**天内
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式：银行保函、担保保函和保证保险等方式，政府投资
项目可以用资金落实证明替代。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图*套。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提供全套竣工图*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质材料装订成册以及全套材料电子版（光盘）
*套。
（**）承包人应履行的其他义务：
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：吴灿
身份证号：
建造师执业资格等级：市政公用工程专业*级注册建造师
建造师注册证书号：皖************
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：****县环城西路锦绣兰庭*区***商铺
承包人对项目经理的授权范围如下：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理出勤率不小于**个工作日！
月
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任；
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约
金****元／天。
*.*.*，承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金**元／
人·次。承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权有权责令其停工
整改、直至解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成
发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，
更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约
金**元／人·次
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*
天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违
约金**元／人·次。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员
（包括技术负责人、施工员、质检员、安全员）出勤率不小于**个工作日/月，因
特殊情况需要外出必须向发包人履行书面请假手续。技术负责人未按发包人要求及时
进场，向发包人支付****元/人·天的违约金。其他主要施工管理人员（包括施工员、
质检员、安全员）未按发包人要求及时进场，向发包人支付****元／人·天的违约金。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金*
*元／人·次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人擅自离开
工地现场，课以承包人****元/人·天的违约金；其他主要管理人员擅自离开工地现
场，向发包人支付****元/人·天的违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：
*.*.*分包合同价款
*
关于分包合同价款支付的约定：
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按采购文件要求执行
*.监理人
*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同。
关于监理人的监理权限：执行监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理
人自行解决。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：
职务：
监理工程师执业资格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项
进行确定：执行通用条款。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：质量合格_。
关于工程奖项的约定：无。
*.*.*承包人应做到将施工图差错消灭在施工之前，确保结构安全、不超标准建设
及设备、消防、给排水及电气等系统施工安装正确无误，否则，施工中所发生的费用
均由承包人承担；由于承包人产生的施工质量原因，施工后发生漏、错、碰或所包配
套工程试车达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新施工及安装和试车，并承
担重新施工、安装和试车的全部费用，工期不予顺延。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（*）严格遵守国家有关安全
生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（*承包人在任何时侯
都应该采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安
的行为。施工中因承包人原因发生的*切工伤、火灾等安全事故概由承包人承担全部
责任。对发包人造成不良影响的，发包人要对承包人提出工程索赔并处罚。。
*
*.*.*关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，并承担相应费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，并承担相应费用
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：对于施工现场内公共区域的安全文明施工如绿化
安保，保洁、照明、扬尘治理等由发包人统*管理，所发生的费用由承包人承担
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全防护、文明施工措施
费使用、支付计划作为保证工程安全的具体措施提交监理、业主单位、发包人审核，
确保此费用用于本工程，其实际投入费用随工程进度款支付。
*.*.*扬尘治理：达到标准要求，造成的相关部门的处罚，该项费用由承包人承担。
*.工期和进度
**施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前*日内提供施
工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图、月进度计划、周进度计划及
各项资源配备计划）及主要技术经济指标等。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到
后*日内进行确认和提出修改意见
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到
后*日内进行确认和提出修改意见。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前*天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：*。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：*。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包
人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料
的期限：。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：！。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误违约金：
***元/日。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的*%。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
**
（*）暴雨或暴雪连续超过*天；
（*）温度超过**℃或低于-**℃连续超过*天；
（*）台风超过*级；
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
按管理部门要求和发包人需求确定
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足本项目试验需要。
施工现场需要配备的试验设备：满足本项目试验需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足本项目试验需要。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：根据国家规定，满足本项目试验需要。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：不允许变更。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：承包人提出*日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出*日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法
和金额为：*。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整；
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
*关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准
价格的：专用台同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材
料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部
分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用
合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已
标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用
合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过+%时，其超过部分据
实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本合同采用固定综合单价方式确定，本工程经招标定
标后，承包人的各分项投标单价即为双方后期结算时执行的固定单价，固定综合单价
包括但不限于施工工艺要求、设计及规范要求标准、材料设备采购、运输、卸货、存
储、*次搬运、安装、切割、损耗、检测、试验、养护、退回包装等材料设备、人工
费、机械和工具费、管理费、利润等*切相关风险费用，除合同另有约定范围内的*
切相关风险费用外，无论承包人投标报价时是否存在错漏缺失，均视为承包人在投标
报价时已综合考虑，构成合同价款项目的所有综合单价均不作调整（合同条款另有约
定的除外）。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：不予调整。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：无预付款。
预付款支付期限：*。
预付款扣回的方式：*。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：*
预付款担保的形式为：*。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：
**.*.*计量周期
**
关于计量周期的约定：。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项【总价合同的
计量约定进行计量：。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按进度付款，完成总工程量**%付至已完成工程价款的
**%，竣工验收合格后付至已完成工程价款的**%，经审计后付至审计结算价***%。
对于符合支付条件的在收到发票后*个工作日内支付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
（*）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：*。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：*。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：*。
**.*:*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品
保护、保管等与工程有关的各项费用。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：*。
**
（*）单机无负荷试车费用由乙方承担；
（*）无负荷联动试车费用由乙方承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：*。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后**天内向
发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：（*）招标、投标文件资料；
（*）施工合同、补充协议；
（*）双方确认的工程量清单及合同价；
（*）全套竣工图纸；
（*）技术交底、图纸会审、设计院根据图纸审查意见所作的修改；
（*）设计变更、技术核定、签证资料；
（*）经批准的施工组织设计、专项技术方案、形象进度计划、实际形象进度；
（*）承包人编制的工程结算书；
（*）甲方付款明细表；
（**）竣工验收报告；
（**）中标通知书；
（**）投标报价光盘；
（**）结算承诺书；
（**）其他相关资料。以上资料应为原件，因原件有限只能提供复印件的，应加
盖项目部印章，由项目经理签字。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：*。
发包人完成竣工付款的期限：*。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：／。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：*。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：*。
（*）发包人完成支付的期限：*。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款
第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）的工程款；
（*）其他方式：按采购文件前附表执行。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括
预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：质保金缴纳数额：工程审计结算价的*%，时间：
工程审计结算后*个工作日内。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：其他国家规定发包人违约的情形。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期
顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照同期人民银行
***支付逾期利息。
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围]第（*）项约定，自行实施被取消的工
作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人造成的合理损失。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发
包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：！。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给
承包人增加的费用和延误的工期。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。
（*）其他：*。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项[发包人违约的情形]约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.*承包人违约的责任
**
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）承包人违反合同约定进行转包或违
法分包的.发包人可以与承包人解除合同并扣留其履约保证金；
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应重新
采购并重新施工，并支付不合格的材料和工程设备价值的*%作为违约金；
（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或修复直
至合格，并支付不合格工程价款的*%作为违约金；
（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或
拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可以使用质量保证金由第*方修复，不足部分
由承包人支付。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人出现违约情况时，或业主代表发出
整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现
的，发包人有权解除合同，因此造成各种经济损失（包括工期的延误），发包方有权
对承包方进行追究。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：*。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保建设工程*切险（含第*者责任险），意
外伤害险，法律法规规定的其他保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支
付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第*方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*。
选定争议评审员的期限：*。
争议评审小组成员的报酬承担方式：*。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
**
#*** *****#
工程质量保修书
发包人（全称）：****县申集镇人民政府
承包人（全称）：*****捷建筑工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》
经协商*致就（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
雪包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并
由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
**
****************
| 中国中国大地财产保险股份有限公司************** |
***************** |
中***. |
|
*********&***;********* |
|
中国中国大地财产保险股份有限公司
*中
***********************&***;****************************.
扫码享服务防伪标识
采购合同履约保证保险保险单
保险单号：************************
鉴于本保险单明细表中列明的投保人向中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）提交书面投保申请和有关资
料（该投保申请及资料被视作本合同的有效组成部分），并承诺按本保险单明细表中列明的交费计划向本公司交付保险费，本公
司同意按本保险单及附带的批单（若有）的约定承担保险责任。
投保人
名称：*****捷建筑工程有限公司，地址：****县环城西路锦绣兰庭*区***商铺
被保险人
名称：****县申集镇人民政府，地址：****省****市****县申集镇申集街正东方向**米
营业性质建筑业，房屋建筑业，住宅房屋建设
承保基础*
承保区域范围中华人民共和国境内（不含港、澳、台）
保险期间及相关期间
保险期间：自****年**月**日*时起至****年**月**日***时止
追溯期：自****年**月**日*时起
扩展报告期：*月
合同信息
招标编号：--，项目名称：--
合同名称：****县申集镇****年农村公合同编号：**************合同签订时间：****年**月**日
益事业奖补新建水泥道路项目
担保信息
担保方式担保人名称证件类型证件号码担保标的担保金额
责任限额（***）
保单累计赔偿限额**,***.**元，每次事故赔偿限额元。
产品/服务类型保险金额，费率（‰）保险费
采购合同履约**,***.**，*.***，***.**
总保险金额人民币******元整（*****,***.**）
总保险费人民币**元整（******.**），其中不含税保险费***.**元、增值税**.**元。
付费日期****年**月**日
司法管辖中华人民共和国境内（不含港、澳、台）
争议解决方式当事人应友好协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
保险条款
主险条款：采购合同履约保证保险((中国大地保险)(备-保证保险)【****】(主)***号；注册号：
************************)
特别约定
*、保单查询制度特别约定
尊敬的客户：投保次日起，您可以通过本公司网页（***.*****.**），客户服务电话（*****），营业网点核实保单及理
赔信息，若对查询结果有异议，请致电本公司客户服务电话。
签单日期:****年**月**日
联系地址：****省****市****县城关镇花园新村**号楼***商铺
联系电话：****-*******邮编：
销售单位：中国大地财产保险股份有限公司****支公司
核保：****，制单：陈孟园，经办：杨翠翠
生成有效保单时间：****-**-****:**:**打印时间：****-**-****:**:**收费确认时间：****-**-****:**:**
*************
功能介绍
热门关键词： 
换一批
蚌埠最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
